Договор субподряда о выполнении работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной, охранной и тревожной сигнализации, систем охранного видеонаблюдения
Д О Г О В О Р СУБПОДРЯДА №
о выполнении работ по техническому обслуживанию средств
охранно-пожарной, охранной и тревожной сигнализации,
систем охранного видеонаблюдения
г. Владивосток ___________ 2012 г.
Федеральное государственное унитарное предприятие «СВЯЗЬ-Безопасность», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Заместителя Генерального директора — Начальника филиала » УВО по г. Владивостоку Приморскому краю и ДФО , действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 56/29 от 01.01.2001 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью безопасности +», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1.1. «Исполнитель» силами своих работников оказывает услуги по эксплутационно-техническому обслуживанию средств охраны: охранно-пожарной (ОПС), охранной (ОС) и (или) тревожной сигнализации (ТС), а также систем охранного видеонаблюдения, (далее – технические средства охраны), установленных в зданиях или отдельных помещениях (далее объекты) Приморского филиала , УФПС Приморского края – филиала », Владивостокского EMS-сортировочного центра «EMS Почта России» — филиала », Приморского филиала «СВЯЗЬ-банк», филиала » «Приморский КРТПЦ», -В» (далее именуемые «Заказчик), определенных в дислокации-расчете (Приложение к настоящему договору), в отношении которых у «Генерального подрядчика» имеются действующие договоры о выполнении работ по техническому обслуживанию средств охранно-пожарной, охранной и тревожной сигнализации, систем охранного видеонаблюдения, а «Генеральный подрядчик» производит оплату оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего договора согласно дислокации-расчету (Приложение ) , которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Техническое обслуживание представляет собой комплекс работ по поддержанию технических средств охраны в работоспособном состоянии в течении всего срока их эксплуатации и заключается в оперативном выявлении и устранении неисправностей по заявкам «Генерального подрядчика», а также планомерном проведении регламентов в порядке, объемах и сроки, предусмотренные нормативными документами на применяемое оборудование и приборы.
2. Общие положения
2.1. Техническое обслуживание технических средств охраны включает:
2.1.1.проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и системы технических средств охраны в целом, с обязательной регистрацией проведенных работ в соответствующем журнале и Акте приема-передачи выполненных работ по техническому обслуживанию систем безопасности;
2.1.2.предупредительно–плановый ремонт. Замена неработоспособных составляющих системы охранной и тревожной сигнализации (ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО (ППК), ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ, ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ и т. д.)/ системы охранного видеонаблюдения (ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ, ПЛАТ ВИДЕОЗАХВАТА, ИСТОЧНИКОВ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ, МОНИТОРОВ, КАБЕЛЕЙ, РАЗЪЕМОВ и т. д.) на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым приобретенные за счет средств «Генерального подрядчика» или «Заказчика»;
2.1.3.изменение программы (настроек) функционирования технических средств охраны по просьбе «Заказчика» ;
2.1.4.оказание консультативных услуг «Заказчику» по вопросам эксплуатации технических средств охраны.
2.2. Регламентные работы включают:
2.2.1.внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т. д.;
2.2.2.контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирования ППК, его крепления (установки), заземления и внешних соединений;
2.2.3.контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.;
2.2.4.проверка работоспособности составных частей системы (ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО (ППК), ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ, измерение параметров ШЛЕЙФА СИГНАЛИЗАЦИИ и т. д.);
2.2.5.чистка наружных поверхностей корпуса ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО (ППК), внутреннего монтажа, контактов реле, разъемов. Контроль их состояния;
2.2.6.чистка наружных поверхностей ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, внутреннего монтажа; контактной группы; розетка – извещатель, контроль их состояния. Контроль состояния мест соединений со шлейфом. Контроль состояния вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов соединительных (разъединительных) коробов.
2.3. Техническое обслуживание средств охраны не включает:
2.3.1.капитальный ремонт технических средств охраны по истечению срока их службы;
2.3.2.устранение дефектов и неисправностей системы, появившихся в следствии:
-внесения изменений в состав системы технических средств охраны или их ремонта, проведенных лицами, не являющимися представителями «Исполнителя»;
-аварий на объекте или небрежных действий в отношении технических средств охраны представителей «Заказчика»;
-нарушения условий эксплуатации технических средств охраны представителями «Заказчика».
2.3.3.внесение изменений в состав системы технических средств охраны.
2.4.Для технических средств охраны, если в технической документации на оборудование не указано иное, устанавливается предельный срок эксплуатации:
для приборов – 8 лет; для шлейфов – согласно совместных (между «Заказчиком» и «Генеральным подрядчиком» ) актов технического состояния технических средств охраны, но не более 4 лет. Дальнейшее использование этих средств разрешается с письменного согласия «Генерального подрядчика», либо при внесении соответствующих изменений в договор.
2.5.Замененные неисправные компоненты технических средств охраны возвращаются «Заказчику», если они являются его собственностью.
2.6. Абонентская плата по договору о техническом обслуживании включает стоимость:
2.6.1.проведение плановых регламентных работ с проверкой работоспособности компонентов и системы технических средств охраны в целом, с обязательной регистрацией проведенных работ в соответствующем журнале и Акте приема-передачи выполненных работ по техническому обслуживанию систем безопасности;
2.6.2.работы по замене составляющих системы охранной и тревожной сигнализации (ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО (ППК), ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ОПОВЕЩАТЕЛЕЙ, ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ и т. д.), (ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ, ПЛАТ ВИДЕОЗАХВАТА, ИСТОЧНИКОВ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ, МОНИТОРОВ, КАБЕЛЕЙ, РАЗЪЕМОВ и т. д.) перечисленных в п. 2.1.2. настоящего договора;
2.6.3.работы по изменение программы (настроек) функционирования технических средств охраны по просьбе «Заказчика»;
2.6.4.работы по оказание консультативных услуг «Заказчику» по вопросам эксплуатации технических средств охраны.
2.7. Абонентская плата не включает стоимость:
2.7.1.замены аккумуляторных батарей (РЕЗЕРВНОГО ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ (ППК), КНОПКИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (КТС);
2.7.2.замененного оборудования и компонентов технических средств охраны указанных в п. 2.1.2., а также работ, перечисленных в п. 2.3 настоящего договора.
2.8.Работы указанные в п.2.3. производятся только при заключении соответствующих договоров, стоимость оборудования и материалов, не включенная в абонентскую плату, оплачивается в соответствии с данными договорами.
2.9. Заявки на устранение неисправностей технических средств охраны принимаются работниками «Исполнителя» по телефону (4e-mail: *****@***ru
2.10.Работы по оборудованию объекта техническими средствами охраны, их капитальному ремонту, замене или модернизации могут быть выполнены «Исполнителем» по отдельным договорам.
3. Обязанности сторон
3.1. «Исполнитель» обязуется:
3.1.1.осуществлять техническое обслуживание средств охранной и тревожной сигнализации в объеме, предусмотренном разделами 1, 2 настоящего договора.
3.1.2.обеспечить прием заявок на устранение неисправностей технических средств охраны и их устранение в течение 1 (одного) рабочего дня после получения заявки, а в необходимых случаях, в такой же срок обеспечить устранение неисправностей после получения соответствующего сообщения от «Генерального подрядчика» ;
3.1.3. все работы по техническому обслуживанию проводить согласно графика на техническое обслуживание технических средств охраны согласованного с «Генеральным подрядчиком»;
3.1.4. по требованию «Генерального подрядчика» не реже одного раза в год осуществлять сверку расчетов с оформлением двустороннего Акта сверки расчетов;
3.1.5. письменно информировать «Генерального подрядчика» (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур.
3.1.6. сообщать «Генеральному подрядчику» списки лиц, проводящих техническое обслуживание на объектах «Заказчика». До начала следующего месяца предоставлять «Генеральному подрядчику» график технического обслуживания на согласование и утверждение.
3.1.7. круглосуточно принимать неотложные меры по восстановлению систем ОПС в рабочее состояние на объектах заказчика (сработка извещателей, невозможность постановки объекта под охрану) после получения сообщения от помощника оперативного дежурного (оператора ПЦН) «Генерального подрядчика».
3.2. «Генеральный подрядчик» обязуется:
3.2.1.своевременно вносить абонентскую плату в соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему;
3.2.2.своевременно производить оплату за производство работ, предоставление оборудования и материалов, не включенных в абонентскую плату, в соответствии с условиями соответствующих договоров и приложений к ним;
3.2.3.незамедлительно сообщать «Исполнителю» о возникших неисправностях на объектах ;
3.2.4.обеспечивать своевременный доступ представителей «Исполнителя» к техническим средствам охраны для их технического обслуживания и ремонта;
3.2.5.не производить самостоятельно, либо силами лиц, не являющихся представителями «Исполнителя» техническое обслуживание, ремонт, а так же вносить изменений в состав, местоположение технических средств охраны установленных на «объекте»;
3.2.6.по истечении срока службы средств охраны (8 лет для приборов, 4 года для шлейфов), на основании заключения «Исполнителя» по их техническому состоянию, организовать их капитальный ремонт или замену по согласованию с «Заказчиком».
3.2.7.содействовать «Исполнителю» при исполнении им своих договорных обязательств.
4. Ответственность сторон.
4.1. За нарушение «Исполнителем» сроков выполнения своих обязательств, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, и оказания Услуг, предусмотренных Договором, «Генеральный подрядчик» вправе взыскать с «Исполнителя» неустойку в размере 0,01% от суммы ежемесячной абонентской платы по настоящему договору каждый день просрочки, но не более 10% от суммы ежемесячной абонентской платы.
4.2. .Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.
4.3. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
5.Стоимость услуг и порядок расчетов.
5.1 «Генеральный подрядчик» производит оплату по настоящему договору путем ежемесячного внесения абонентской платы в соответствии с утвержденной обеими сторонами дислокацией–расчетом (Приложение ). Абонентская плата по настоящему договору составляет двести пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать пять рублей 79 копеек с учетом НДС 18%..
5.2. Оплата производится согласно дислокации-расчету ежемесячно не позднее 20 числа месяца следующего за подлежащим оплате на основании счет — фактуры и акта выполненных работ, предоставленных «Исполнителем» не позднее 30-31 числа расчетного месяца. В случае несвоевременной оплаты «Исполнитель» имеет право временно снять объекты с обслуживания до момента подтверждения оплаты задолженности, предварительно письменно предупредив «Генерального подрядчика» не менее чем за 5 дней.
6.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же пeрeданы лично по приведенным ниже адресам. Датой увeдомлeния считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:
Для Генерального подрядчика:
Организация: » по ДФО
Телефон: (4, Факс: (4
e-mail: dou_prof@mail.ru
Для Исполнителя:
e-mail: *****@***ru
6.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.
7. Сроки действия договора.
7.1. Настоящий договор заключается на срок 1 месяц с 16 июля 2012г. по 16 августа 2012г.
7.2. Если не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока настоящего договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении действия договора или не потребует изменения его условий, то действие настоящего договора продляется на такой-же срок, на тех же условиях.
7.3. Настоящий договор, может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке путем направления другой стороне письменного уведомления не менее, чем за 15 календарных дней до момента расторжения договора.
7.4. В случае изменений «Генеральным подрядчиком» и «Заказчиком» в объеме услуг и перечне объектов, техническое обслуживание средств технической охраны на которых осуществляет «Исполнитель» в соответствии с настоящим договором, «Генеральный подрядчик» сообщает об указанных изменениях «Исполнителю». Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение с соответствующими изменениями дислокации-расчета (Приложения №1) к настоящему договору, с датой внесения изменений соответствующей дате внесения изменений в договоры «Генерального подрядчика» с «Заказчиком».
7.4. В случае возникновения споров и разногласий по вопросам, возникшим в процессе выполнения настоящего договора или в связи с ним, стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.
7.5. В случае невозможности решения указанных споров путем переговоров спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.6. Настоящий договор составлен в 2–х одинаковых экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон.
7.7. Стороны обязуются немедленно извещать в письменном виде друг друга в случае изменения своих реквизитов.
127473 г. Москва, ул. Делегатская д. 5, стр. 1
Филиал » — управление ведомственной охраны по г. Владивостоку, Приморскому краю и ДФО
690021 г. Владивосток, ул.
127473 г. Москва, ул. Делегатская д. 5,
Грузоотправитель и адрес:
Филиал ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность» по г. Владивостоку, Приморскому краю и ДФО,690021 г. Владивосток, ул.
Заместитель Генерального директора-начальник филиала
ФГУП«СВЯЗЬ-безопасность» по ДФО
Р/счет 407 028 107 000 030 808 01
к\с 301 018 108 000 000 007 95
 | Усилители или виды устройств, в которых осуществляется увеличение энергетических параметров сигнала (воздействия) за счет использования энергии вспомогательного источника |
| |
 | Безопасность Вашего дома как и какими средствами она достигается |
| |
Сигнализация
Договора по типам
Договора по типамИсточник
