Договор оказания услуг монтажа видеонаблюдения

г. Москва « 10 » июня 2016г.

ОАО «___________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________ с одной стороны , и ООО «DELTA-VIDEO.RU» , именуемое в дальнейшем «Подрядчик» , в лице Генерального директора ________-___. , действующего на основании Устава , с другой стороны , вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» , заключили настоящий Договор подряда , именуемый в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения, в соответствии со Спецификацией являющейся приложением № 1 к настоящему Договору, на объекте Заказчика по адресу: ______________________________, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

Подрядчик по настоящему Договору обязуется:

Выполнить на условиях настоящего Договора и согласно Приложениям к настоящему Договору работы по поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения, в соответствии с заявленными в Приложении и технической документации требованиями к качеству монтажа согласно настоящему Договору.

Самостоятельно организовать работу и обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику к работе для проверки ее качества.

Заказчик по настоящему Договору обязуется:

2.2.1. В течение всего срока действия Договора обеспечивать специалистам Подрядчика необходимые условия для производства Договорных работ и свободный доступ в места проведения таких работ.

Своевременно указывать представителям Подрядчика на недостатки и изменения, необходимость которых выявляется в ходе выполнения Договорных работ.

По окончании Договорных работ в течение 3 (трех) дней подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в порядке, установленном в п. 5 Договора.

Произвести оплату на условиях, указанных в п.3 Договора.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

За выполненные работы и поставленное оборудование, указанные в пункте 1. Настоящего Договора Заказчик оплачивает Подрядчику всего 95878.00 руб. ( Девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей. 00 копеек), в том числе НДС 18%-14625.00 руб. ( Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек.)

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости работ и оборудования по Договору, что составляет 47939.00 руб. (Сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять рублей 00 копеек ) Оставшуюся сумму 47939.00 руб. (Сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять рублей 00 копеек) Заказчик перечисляет Подрядчику не позднее пяти банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

В случае необходимости и по взаимному согласию Сторон стоимость Договорных работ может быть изменена.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Пятнадцать (15) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дополнительные , не установленные законодательством РФ санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

За несвоевременное выполнение условий настоящего Договора (п.4) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от стоимости Договорных работ за каждый день просрочки , но не более 10% от стоимости Договора.

При нарушении сроков оплаты Договорных работ (п.3) Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

Заказчик оставляет за собой право досрочного расторжения Договора с Подрядчиком в случае нарушения условия Договора , при этом компенсация производится только за фактически выполненный и принятый Заказчиком объем работ и поставленное оборудование.

Подрядчик принимает на себя выполнение гарантийных обязательств в течение 12 месяцев после даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Подрядчик : ООО «___________»

ИНН 7777777777, КПП 7777777888888888

р/с 40700000000000000000 В ОАО «Банк» г. Москва,

к/с30100000000000000000 , Бик 044525593

Заказчик: ОАО «________________»

1211111, г. Москва___________., дом_____.

ИНН 555768685968, КПП 75768301001,

От Заказчика От Подрядчика

«____» ___________2016г. «____» _________ 2016г.

к договору № 2806/16

от 28 июня 2016 г

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

От Заказчика От Подрядчика

«____» ___________2016г. «____» _________ 2016г.

Источник

Образец договора оказания услуг по системному администрированию и техническому обслуживанию компьютерной, копировальной и оргтехники, систем видеонаблюдения, заключаемого между юридическими лицами

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является системное администрирование вычислительной сети и техническое обслуживание компьютерной, копировально-множительной и оргтехники, систем видеонаблюдения (далее – Оборудование) Заказчика.

1.2. Состав обслуживаемого Оборудования и программного обеспечения определяется Приложением №1 к Договору. По соглашению Сторон состав обслуживаемого оборудования может изменяться, о чем составляются дополнительные соглашения к Договору.

1.3. Перечень и периодичность работ по Договору определяются Регламентом системного администрирования вычислительной сети и технического обслуживания Оборудования (Приложение №2 к Договору).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Обеспечить высокое качество оказываемых услуг.

2.1.2. При оказании услуг на территории Заказчика проводить работы в согласованное с Заказчиком время.

2.1.3. Сотрудничать при оказании услуг по настоящему Договору с иными контрагентами Заказчика.

2.1.4. Вести учет выполненных работ.

2.1.5. Представлять Заказчику информацию и материалы, имеющие отношение к настоящему Договору.

2.1.6. Не разглашать информацию, связанную с выполнением настоящего Договора, не передавать и не показывать третьим лицам, находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Включать в состав обслуживаемого программного обеспечения (Приложение №1 к Договору) только лицензионные или свободно распространяемые программные продукты.

2.2.2. При оказании услуг на территории Заказчика предоставить Исполнителю помещение, оборудованное рабочими местами, компьютерной техникой, программным обеспечением, оргтехникой, средствами связи.

2.2.3. При оказании услуг на территории Заказчика согласовать время проведения работ и предоставить Исполнителю условия, необходимые для выполнения его функций.

2.2.4. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

2.2.5. В течение рабочих дней рассмотреть Акт об оказании услуг и при отсутствии замечаний утвердить его.

2.2.6. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

2.3.2. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком своих обязательств.

2.3.3. На условиях, согласованных с Заказчиком, привлекать для выполнения работ по настоящему Договору сторонние организации.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Осуществлять контроль деятельности Исполнителя по настоящему Договору.

2.4.2. При обнаружении недостатков потребовать от Исполнителя их устранения или уменьшения цены услуг.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, определяется Протоколом согласования договорной цены, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение №3 к Договору).

3.2. Расчёт производится ежемесячно в два этапа:

3.2.1. Предоплата в размере % оговоренной суммы до числа отчетного месяца путем перечисления суммы на расчетный счет Исполнителя.

3.2.2. Окончательная оплата в размере % оговоренной суммы до числа следующего за отчетным месяца на основании выставленного Исполнителем счета. Счет на оплату выставляется вместе с Актом об оказании услуг.

3.3. Стоимость запасных частей, расходных материалов, комплектующих в стоимость услуг по данному Договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно.

3.4. В связи с применением упрощенной системы налогообложения услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ (ч.2 НК РФ), НДС не облагаются.

3.5. Датой оплаты денежных средств считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны не будут нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, если они будут являться следствием обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.

4.4. В случае не предоставления полных и достоверных сведений, необходимых для нормальной работы Исполнителя, вся ответственность за несоответствие результатов работы Исполнителя требованиям законодательства переходит на Заказчика.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

5.2. При отрицательном результате переговоров споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до « » 2022 года включительно.

6.2. Если ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор за дней до даты окончания действия настоящего Договора, он автоматически пролонгируется на прежних условиях на один календарный год.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон.

6.4. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

6.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.

6.7. Стороны обязуются немедленно письменно информировать друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 7 настоящего Договора.

6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

6.9. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Источник

Вам также может понравиться

Как должен выглядеть правильно выполненный электромонтаж?

Важным элементом любой строительной документации является

Проведение проверки работы электрических лобзиков

В данном испытании мы приняли решение протестировать

Светильники в подвесном потолке — эффектное освещение для модных интерьеров

Подвесной потолок – конструкция и элементы электромонтажа

Монтаж электропроводки в частном доме своими руками

Планирование На этапе планирования необходимо определиться