Договор монтаж тревожной кнопки образец
Лицензия на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности ? 229 от 11 мая 2008 г. /скачать(посмотреть)/
Полис № ГС55-ЧДД1/000002-П001 страхования ответственности /скачать(посмотреть)/
Образцы основных договоров:
Образец заявки на установку оборудования /скачать/
Образец договора о монтаже охранной/пожарно-охранной сигнализации и т.д. /скачать/
Образец договора на охрану объекта с материальной ответственностью с постановкой на пульт централизованного наблюдения для физических лиц /скачать/
Образец договора на охрану объекта материальной ответственностью с постановкой на пульт централизованного наблюдения для юридических лиц /скачать/
Образец договора на оказание охранных услуг /скачать/
Законодательство РФ о частной охранной деятельности:
Основной нормативный документ, регулирующий частную охранную деятельность — это Федеральный Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности». Скачать его для ознакомления можно здесь.
Федеральный Закон «Об оружии». /скачать/
Обязанности и права судебных приставов /скачать/
Перечень объектов охраны /скачать/
Постановление Правительства РФ «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» /скачать/
Положения о лицензировании частной охранной и сыскной деятельности. /скачать/
Приказ МВД о проведении ОВД периодических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц, с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств /скачать/
Приказ МВД «О мерах по реализации Постановления Правительства РФ «О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» /скачать/
Приказ МВД «Об утверждении инструкции об организации работы по лицензированию и осуществлению ОВД контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации» /скачать/
Уголовный Кодекс Российской Федерации /скачать/
Трудовой Кодекс Россйиской Федерации /скачать/
Акции
Дополнительные услуги!
Предлагаем широкий выбор новых услуг
— от установки видео наблюдения, до СМС рассылок клиенту.
Скидка 20%
При подключении более 3-х объектов скидка 20%.
Скидка 10%
Монтаж и подключение на ПЦО 3-х и более квартир в одном подъезде или 3-х и более домов на одной улице производится со скидкой 10%
Скидка 10%
Установка, монтаж охранной тревожной сигнализации на объектах площадью до 15 м2 проводится со скидкой 10%
Источник
Договор № на установку системы кнопки тревожной сигнализации « » 2018 г
на установку системы кнопки тревожной сигнализации
г. Москва « » 2018 г.
, именуемая в дальнейшем Заказчик, , с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью — Высокие Технологии Охраны» (-ВТО»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик на возмездной основе поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанности по установке системы кнопки тревожной сигнализации, комплект из двух радиоканальных брелков с подключением на пульт вневедомственной охраны по Центральному административному округу г. Москвы по адресу: г. Москва, д., с. в объёме прилагаемой сметной документации (Приложение к Договору), с гарантией качества выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания Акта приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации.
1.2. Заказчик своевременно и в полном объеме оплачивает услуги Подрядчика.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Производить контроль за качеством выполнения работ.
2.2. Подписать Акт приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации в порядке, определенном в п. 5.2 настоящего Договора.
2.3. Оплатить Подрядчику выполненные работы в сумме, указанной в п. 4.1 настоящего Договора.
2.4. Для согласования и решения всех вопросов, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ по настоящего Договору, Заказчик выделяет своего представителя.
2.5. Качественно выполнить объем работ по установке системы кнопки тревожной сигнализации в соответствии с Локальной сметой № 1 (Приложение к настоящему Договору), утвержденной Заказчиком.
2.6. Обеспечить качество всех работ в соответствии с действующими Строительными нормами и правилами, а также Правилами устройства и эксплуатации электроустановок.
2.7. Соблюдать действующие нормы техники безопасности, противопожарной безопасности и правила охраны труда.
2.8. Обеспечить выполнение работ всеми необходимыми материалами, оборудованием и инструментом.
2.9. После выполнения работ по настоящему Договору подготовить Акт приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации для подписания его Сторонами.
Порядок и сроки выполнения работ.
3.1. Все предусмотренные Договором работы производятся по методике, разработанной Подрядчиком.
3.2. Срок начала работ в течение 3-х дней после заключения Сторонами настоящего Договора.
3.3. Подрядчик выполняет порученные ему работы в течение 5 (пяти) рабочих дней при условии полной строительной готовности.
Стоимость работ и порядок расчетов.
4.1. Стоимость установки системы кнопки тревожной сигнализации по Договору определяется локальной сметой № 1 и составляет: 42 534,82 (Сорок две тысячи пятьсот тридцать четыре рубля 82 копейки), НДС не облагается на основании статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса РФ.
4.2. Оплата производится в течение 5-ти рабочих дней с момента подписания акта приёмки выполненных работ.
4.3. В случае расторжения Договора Подрядчик в 5-дневный срок возвращает Заказчику сумму за вычетом стоимости выполненных работ и приобретённых материалов и оборудования.
5.Оформление, сдача, приемка и оплата выполненных работ.
5.1. Сдача-приемка выполненных работ завершается подписанием Акта приемки выполненных работ системы кнопки тревожной сигнализации.
5.2. Заказчик в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Акта приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный выше указанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ.
При отказе Заказчика принять выполненные работ Стороны в течение 5-ти рабочих дней составляют Акт устранения недостатков с указанием сроков их устранения.
Недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет и своими средствами с последующим составлением Акта приемки выполненных работ.
5.3. Договор прекращает свое действие с момента выполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
6. Ответственность сторон.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все дефекты, обнаруженные после подписания Акта приемки выполненных работ, в течение гарантийного срока, указанного в п. 1.1 настоящего Договора, устраняются Подрядчиком за свой счет в течении 2-х рабочих дней с момента уведомления Заказчиком через электронную почту Подрядчика *****@***ru или по телефону (495) 627-77-09.
7.Изменение и расторжение договора.
7.1. Изменение условий Договора производится по соглашению Сторон и оформляется Дополнительным соглашением в письменной форме.
Досрочное расторжение Договора возможно по соглашению Сторон.
8.1. Заказчик предоставляет Подрядчику всю необходимую информацию для проведения работ, оговоренных в п. 1.1 настоящего Договора.
8.2. Все неурегулированные споры и разногласия, возникшие по настоящему Договору и в связи с ним, решаются путем переговоров или в арбитражном суде г. Москвы.
8.3. При подписании Акта приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию.
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение является следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия, эмбарго, массовые забастовки, катастрофы природного или техногенного характера, действия правительства и органов государственной власти, возникшие после заключения настоящего Договора и препятствующие выполнению сторонами своих обязательств.
9.2. Сторона, ссылающаяся на наличие форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее
3-х дней, письменно известить другую сторону о начале и (или) об окончании действия обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению Договора, причем это сообщение должно быть подтверждено свидетельством (либо справкой). Если любая сторона в данный срок не известит другую Сторону о начале или окончании форс-мажорных обстоятельств, она лишается права ссылаться на такие обстоятельства как форс-мажор.
9.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения Договора на период их действия.
10.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения ими принятых на себя обязательств в соответствии с пунктом 3.3.
10.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, в целях его исполнения, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу, и хранятся, один у Заказчика, второй у Подрядчика.
Источник
Договор подряда на монтаж средств сигнализации
ГАРАНТ:
O направлении настоящего договора заместителю начальника УВО при ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области Замятину С.С. см. письмо Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 26 января 2006 г. N 18/п-64
Договор подряда N ____
на монтаж средств сигнализации
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по монтажу средств охранной, охранно-пожарной, тревожной сигнализации (в дальнейшем — средств ОПТС) на объекте Заказчика, расположенном по адресу: _______________________________________________, а Заказчик обязуется обеспечить оплату по настоящему Договору.
1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии со сметой (приложение 1), определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Договора.
1.3. Работа выполняется из материалов Подрядчика.
2. Сроки ведения работ
2.1. Начало выполнения работ по настоящему Договору — не позднее ___ дней с момента поступления авансового платежа, предусмотренного п. 3.3. настоящего Договора и передачи объекта в соответствии с п. 6.3.1 настоящего договора. Срок проведения работ: ____________________________.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, и определяется сметой (приложение 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Окончательный расчет между сторонами производится на основании акта приемки выполненных работ, в течение ____ дней после их подписания.
3.3. Заказчик в течение ____ дней с момента вступления в силу настоящего Договора перечисляет аванс в размере 30% от суммы настоящего Договора для приобретения соответствующего оборудования.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. После окончания работ на объекте составляется акт приемки выполненных работ, подписываемый Сторонами, который служит основанием для окончательных взаиморасчетов. Заказчик в течение одного рабочего дня подписывает акт приемки выполненных работ либо направляет мотивированный отказ от подписания Подрядчику.
4.2. В случае выявления недостатков в выполненных работах и признания претензий Заказчика правомерными, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.
4.3. Устранение выявленных недостатков производится за счет Подрядчика.
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы в соответствии с п.3.2. настоящего Договора.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, и действует до истечения взятых на себя обязательств, но не позднее ___.___.200__ г.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. В любое время проверить ход и качество выполненных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.1.2. При выявлении в процессе проведения работ отклонений от требований СНиП, некачественного исполнения Заказчик вправе приостановить работы и направить в адрес Подрядчика предписание об устранении отклонений и недостатков. В случае, если претензии будут сочтены Подрядчиком правомерными, составляется двусторонний акт с перечнем нарушений и сроками их устранения Подрядчиком.
6.2. Подрядчик вправе:
6.2.1. В случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.п. 6.3.1., 6.3.2., требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в Договоре цены работы.
6.2.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 6.3.2., не приступать к работе до момента устранения данных обстоятельств.
6.3. Заказчик обязуется:
6.3.1. До начала производства работ обеспечить полную строительную готовность объекта и передать его Подрядчику по Акту.
6.3.2. На период проведения работ в течение срока действия Договора, предоставить Подрядчику помещение для хранения материалов и оборудования, а также обеспечить его сохранность.
6.3.3. Принимать участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.
6.3.4. В течение одного рабочего дня со дня приемки комиссией выполненных работ по Акту подписать Акт приемки выполненных работ и направить его Подрядчику.
6.3.5. Своевременно и полностью осуществлять платежи Подрядчику в суммах и сроки, установленные пунктами 2.1 и 2.2 Договора.
6.3.6. Выделить одну свободную телефонную линию ПТС (без факса, модема и ВЧ, НЧ-уплотнения).
6.4. Подрядчик обязуется:
6.4.1. Выполнить работы в полном соответствии с заявкой Заказчика, проектно-сметной документацией и пунктом 1. Договора, в течение ____ рабочих дней со дня передачи Заказчиком объекта Подрядчику по Акту, в соответствии с пунктом 3.1.1. Договора при условии наличия строительной готовности.
6.4.2. Обеспечить необходимое качество устанавливаемого на объекте оборудования и комплектующих изделий, используемых на объекте, а также их соответствие требованиям нормативных документов.
6.4.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
6.4.4. Обеспечивать сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
6.4.5. Обеспечить на объекте выполнение необходимых противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды на период выполнения работ.
6.4.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.
6.4.7. Удовлетворять обоснованные требования Заказчика, связанные с некачественным выполнением работ и неисправностью оборудования, в течение 1 года с момента их приемки, предъявленные через организацию, осуществляющую техническое обслуживание объекта.
7. Ответственность сторон
7.1. В случае нарушения сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, за исключением случаев, когда причиной просрочки стало неисполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.
7.2. Подрядчик несет ответственность за сохранность имущества Заказчика, переданного или находящегося в ведении Подрядчика в связи с условиями настоящего Договора, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.
7.3. Подрядчик несет ответственность за качество работы и предоставленных материалов в течение 12 месяцев с момента сдачи работ.
7.4. В случае нарушения п. 6.3.1., Заказчик обязан возместить Подрядчику причиненные убытки, в т.ч. дополнительные издержки, вызванные простоем.
7.5. Заказчик обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные нарушением сроков сдачи-приема работ.
7.6. За нарушение сроков оплаты работ Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0,1% от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. Срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия этих обстоятельств.
9. Особые условия
9.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в соответствии с действующим законодательством.
9.2. Все изменения и дополнения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и действительны только в случае, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Отношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются действующим законодательством.
9.4. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: — смета (приложение 1).
10. Адреса и банковские реквизиты сторон
Заневский пр., д. 59. кор. 1
ИНН 7719555477 КПП 780602001
Красногвардейское ОСБ N 8074/0557
Северо-Западный банк Сбербанка РФ
суб к/с 30301810855000605513
ФГУП «Охрана» МВД РФ
__________________ В.В. Миронов
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Договор подряда на монтаж средств сигнализации
Текст Договора официально опубликован не был
Источник
