Договор монтаж башенного крана

Договор на оказание услуг по работе башенного крана

на оказание услуг по работе башенного крана

г. Челябинск «_______» ______________________ 2011 г.

______________________________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице

генерального директора _______________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью “Кранмаш”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по устройству и разборке верхнего строения подкрановых путей и оказанию услуг по эксплуатации башенного крана КБ-______в соответствии с утвержденным Проектом Производства Работ (ППР)на объекте: ________________________________________Ориентировочный объем услуг по настоящему Договору составляет _________ руб.

2.1. До начала установки крана (не менее чем за 7 дней) предоставить Исполнителю для ознакомления и согласования Проект Производства Работ, имеющий положительное заключение экспертизы промышленной безопасности. Предоставить исполнителю необходимую информацию для подготовки договора а также копию Свидетельства о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.2. Не позднее чем за 5 дней передать Исполнителю нижнее строение подкрановых путей (основание с уложенными на него сборными железобетонными плитами) с приложением актов на скрытые работы и заключения строительной лаборатории о плотности грунта в основании путей, а также привязку путей к осям здания на местности.

В согласованные сроки принять от Исполнителя по акту подкрановые пути, а также подготовленную строительную площадку для монтажа и демонтажа башенного крана, подготовить подъездные пути для автотранспорта и механизмов Исполнителя и обеспечить объект электроэнергией.

После приемки верхнего строения подкранового пути доукомплектовать путь дополнительными элементами обустройства (электрощит, кабельный лоток, ограждение, знаки безопасности, схемы строповки и веса грузов).

2.3. Обеспечить работу башенного крана не менее чем в 2-х сменном режиме, в выходные и праздничные — по заявке Заказчика.

2.4. Обеспечить охрану башенного крана на строительной площадке на все время производства работ краном (в рабочее время и нерабочие дни).

2.5. В соответствии с паспортными данными башенного крана обеспечить подачу электроэнергии мощностью не менее 100 кВт при стабильном напряжении 380 + 5 %, частоте тока 50 ГЦ и не допускать неравномерности загрузки фаз более 2 % (выписка из паспорта и руководства по эксплуатации прилагается).

2.6. Возместить ущерб, причиненный Исполнителю в случаях:

а) разукомплектования и поломки башенного крана, инвентарных грузозахватных приспособлений и устройств, подкрановых путей по вине Заказчика.

б) остановки башенного крана по вине Заказчика при нарушении Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ и невыполнения регламентов, указанных в СНиП – , РД и в утвержденном ППР. Простой крана в этом случае фиксируется сроками, указанными в Предписаниях органов надзора за безопасной эксплуатацией башенных кранов, а так же ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов и ответственным за содержание кранов в исправном состоянии. Время простоя крана засчитывается как рабочее согласно п.2.3. и подлежит оплате.

2.7. Ответственный за безопасное производство работ кранами Заказчика обязан ежедневно производить допуск машиниста башенного крана с записью в вахтенный журнал.

2.8. Заказчик не имеет права передавать башенный кран для работы другим организациям и отдельным лицам без согласования с Исполнителем.

2.9. Организовывать работу таким образом, чтобы Исполнитель имел возможность приостановить эксплуатацию башенного крана для проведения периодического технического обслуживания (ТО) башенного крана.

2.10. Предупредить не менее, чем за 15 (пятнадцать) суток об отказе от дальнейшего использования башенного крана или о завершении работ на объекте и предоставить площадку для производства демонтажа и вывоза крана.

2.11. Содержать рельсовые подкрановые пути в исправном состоянии в соответствии с ГОСТ Р “Пути наземные рельсовые крановые, Общие технические требования”, раздел 8 “Крановый путь”, Правил Госгортехнадзора ПБ , для чего каждые 10 дней (а во время непогоды – чаще) производить нивелировку подкрановых путей с последующей

записью в журнале о соответствии нормативным требованиям предельных величин отклонений подкранового пути от проекта по пяти параметрам. В случае отклонений — принимать меры по их устранению и доведению до нормативного состояния.

2.12. Обеспечить безопасное производство работ с применением башенных кранов в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных ГГТН, главой 7 СНиП и ППРк:

— назначить приказом лиц из числа ИТР (начальников участков, прорабов, мастеров), аттестованных по статье 9.4.7. Правил ГГТН, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными механизмами на объекте и стропальщиков, аттестованных по статье 9.4.14. Правил ГГТН, и информировать об этом Исполнителя.

— председатель и члены постоянно действующей комиссии по проверке знаний рабочих Заказчика должны быть аттестованы в соответствии с РД, с участием инспектора Госгортехнадзора.

2.13. Незамедлительно ставить в известность Исполнителя о возникших неисправностях выделенных башенных кранов для принятия мер по их ремонту (тел. ). Ежедневно оформлять сменные рапорта башенных кранов, заверяя их подписью ответственного работника и печатью (штампом) своей организации.

2.15.В сроки и по договорным ценам, установленным настоящим Договором (см. п.. 4.1 настоящего Договора), осуществлять оплату за количество машино-часов, зафиксированных в предусмотренных Договором документах, включая простои по вине Заказчика. Простои подтверждаются двусторонним актом.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. В соответствии с утвержденным ППР выполнить в согласованные сроки следующие работы по устройству верхнего строения подкрановых путей:

-устройство рельсового пути по сборным железобетонным балкам типа ПБ,

-установка выключающих линеек и тупиковых упоров,

-устройство заземления рельсового пути,

-испытание подкрановых путей и крана перед сдачей последнего в эксплуатацию.

3.2. Произвести перебазировку башенного крана и его установку на объекте в соответствии с Проектом Производства Работ (ППР), а по окончании работ произвести его демонтаж и вывести конструкции крана с объекта в течение 10 дней с начала демонтажа.

3.3. Исполнитель производит техническое обслуживание башенных кранов в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта, согласованным с Заказчиком.

3.4. Ежедневно предоставлять Заказчику для оформления сменные рапорта башенных кранов в 3-х экземплярах. В установленные настоящим Договором сроки (п. 2.15.) с участием представителя Заказчика оформлять двусторонние акты сверки количества отработанных машино-часов, включая простои по вине Заказчика.

3.5. Обеспечивает безопасную эксплуатацию крана в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденными Госгортехнадзором, главой СНиП и ППРк.

3.6. Обязуется при получении заявки от Заказчика о технической неисправности башенного крана, устранить неисправность в максимально короткие сроки, определенные двухсторонним актом.

3.7. Исполнитель имеет право проводить регулярную и тщательную проверку правильности использования башенного крана, включая право остановки крана в случае нарушения правил его технической эксплуатации.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

4.1. Стоимость услуг (работ) определяется по договорной цене за 1 машино-час работы башенного крана за фактически отработанное время, а также за перебазировку, монтаж, демонтаж крана и устройству подкрановых путей и тупиковых упоров согласно Приложения №1 к настоящему договору.

Стоимость услуг может корректироваться по согласованию сторон, а при изменении цен по составляющим затратам себестоимости работ – в обязательном порядке.

В случае работы крана в выходные и праздничные дни стоимость услуг оплачивается Заказчиком с применением коэффициента 1,15.

4.2. Стоимость электроэнергии в тариф работы башенного крана не включена.

4.3. Сдача и приемка работ производится путем подписания Заказчиком не позднее 3-х дней после представления следующих документов:

— на перебазировку крана – акта о приемке выполненных работ;

— на работу башенного крана – акта о приемке выполненных работах с приложением сменных рапортов.

4.4. Заказчик обязуется подписывать сменные рапорта за отработанное время согласно п. 2.3 настоящего Договора.

4.5. Оплата услуг перебазировки башенного крана производится путем предварительной оплаты работ по перевозке, монтажу и наладке крана в полной сумме, а по работе крана – в срок до 10 числа следующего за отчетным месяца.

4.6. При неоплате услуг по работе крана более 10 дней (просрочка платежа) Исполнитель вправе приостановить эксплуатацию башенного крана на данном объекте.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения одной из сторон условий настоящего Договора другая сторона вправе потребовать у виновной стороны возмещения всех понесенных, в связи данными нарушениями, убытков.

5.2. В случае простоя КБ, наступившего по вине Заказчика или Исполнителя (сверх взаимосогласованного срока) виновная сторона несет ответственность в виде взыскания штрафа в размере стоимости 1 маш.-часа работы крана за каждый час простоя.

5.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Оплата пени производится по выставлению счета Исполнителем.

5.4. Выплата штрафа не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору, а также от возмещения причиненного ущерба.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

5.6. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора между сторонами, разрешаются путем переговоров.

6.2. При невозможности достижения компромисса между договаривающимися Сторонами споры и разногласия передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ и срок действия договора

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств по выполнению работ на вышеназванном объекте (см. п. 1.1. настоящего Договора).

7.2. Стороны по взаимному согласию вправе вносить в настоящий Договор изменения и/или дополнения. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору приобретают юридическую силу при письменном исполнении и оформлении подписями уполномоченных представителей сторон, скрепленными печатями и являются его неотъемлемой частью.

7.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.

7.4. При досрочном расторжении настоящего Договора виновная сторона возмещает другой все понесенные в связи с прекращением действия убытки.

7.5. Досрочное расторжение Договора допускается в следующих случаях:

— при взаимном согласии сторон;

— при консервации строительного объекта или фактического прекращения строительных работ на объекте;

— при задержке оплаты за работу крана свыше одного месяца

— при длительности форс-мажорных обстоятельств более 2 месяцев для любой из сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Россия 454045 г. Челябинск ул Маслобазовая 5 офис 10

к/с в ГРКЦ ГУ банка РОССИИ по Челябинской области

Источник

• Полезное /
• Формы договоров /
• Договор подряда

Форма договора подряда

г. Москва «_____» _____________ 20__г.

_________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________, действующего на основании ________________________________________, с одной Стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК» (ООО «ПУСК»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Казакова Андрея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство в срок ______________________________ выполнить на______________________________________ следующие виды работ: __________________________________________________________ определенные в согласованной и утвержденной Сторонами Локальной смете (Калькуляция, Протокол), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

1.2. Выполнение Подрядчиком дополнительных работ, выявленных в процессе производства работ, а также разработка проекта производства работ или технологической карты по настоящему Договору, производится согласно дополнительного соглашения и дополнительной сметы, которые вступают в силу с момента их подписания и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. Стоимость Договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании согласованной и утвержденной Сторонами Локальной сметы — Приложения № 1 (Калькуляция, Протокол), и составляет: _________________, в том числе НДС 18% _____________________, которая является окончательной и изменению не подлежит.

2.2. До начала выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости Договора, указанной в п. 2.1., что составляет __________________, в т.ч. НДС-18% ____________________, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора на основании счёта, выставленного Подрядчиком.

Окончательный расчёт по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств, оставшихся после выплаты аванса, согласно п. 2.2. Договора, в размере _____________________, в т.ч. НДС-18% ______________________, на основании счёта выставленного Подрядчиком.

2.3. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику счет-фактуру:

— не позднее 5 (пяти) календарных дней, со дня получения Подрядчиком оплаты (частичной оплаты в счет предстоящего выполнения работ) и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности со статьей 169 Налогового кодекса РФ.

2.4. Расчёты по настоящему Договору производятся в валюте Российской Федерации (рублях) путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

2.5. Подрядчик обязуется, в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, произвести сверку расчетов путем подписания акта сверки (со стоимостными показателями) с Заказчиком.

2.6. Подрядчик применяет общий режим налогообложения.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Качественно, в срок, выполнить работы, определенные п.1.1. настоящего Договора, и сдать их Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ в установленном законом порядке.

3.1.2. Производить работы в соответствии с действующими нормами и правилами.

3.1.3. Производить работы во время, согласованное с Заказчиком.

3.1.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Заказчика.

3.1.5. Нести ответственность за невыполнение требований по пожарной безопасности, по технике безопасности и охране труда, при производстве работ на высоте, выполнении работ с применением грузоподъемных и других строительных машин, выполнение работ с эксплуатацией электроустановок, выполнение газоопасных работ, выполнение огневых работ, выполнение электрогазосварочных работ в условиях стройплощадки. Данные виды работ должны производиться с соблюдением установленных норм и правил и применением действующих технологий, урегулированных в действующем законодательстве РФ.

3.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий при дальнейшем выполнении работ Подрядчиком, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству или годности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

3.1.7. По окончании работ по Договору, выдать Заказчику комплект исполнительной документации.

3.1.8. Для согласования и решения всех организационных вопросов, возникающих в процессе выполнения работ по настоящему Договору, а также сдачи-приемки выполненных работ назначить своего ответственного представителя в лице ________________________

3.1.9. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.1. Самостоятельно определять способ выполнения работ.

3.2.2. На приостановление работ, в случае невыполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и продление срока их окончания до момента исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

При этом Подрядчик должен письменно предупредить Заказчика не менее чем за 2 рабочих дня до момента приостановления работ.

3.3. 3аказчик обязан:

3.3.1. Обеспечить доступ сотрудников Подрядчика к месту производства работ.

3.3.2. Обеспечить Подрядчика всеми материалами, оборудованием и комплектующими изделиями необходимыми для производства работ или оплатить материалы, оборудование и комплектующие изделия, приобретенные Подрядчиком по отдельно представленным счетам.

3.3.3. Предоставить Подрядчику фронт работ к моменту поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

3.3.4. Обеспечить Подрядчика электроэнергией, необходимой для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

3.3.5. Принять и оплатить выполненные работы согласно условиям настоящего Договора.

3.3.6. Нести ответственность за сохранность находящегося на территории Заказчика оборудования, материалов и комплектующих изделий на все время выполнения работ.

3.3.7. Осуществлять эксплуатацию (обслуженного, отремонтированного или смонтированного) Оборудования строго в соответствии с технической документацией.

3.3.8. Предоставить Подрядчику имеющуюся техническую и эксплуатационную документацию на оборудование.

3.3.9. Предоставить Подрядчику служебное помещение для рабочих, а также выделить место для хранения инструмента Подрядчика на территории Заказчика на период выполнения работ по настоящему Договору.

3.3.10. Для согласования и решения возможных возникающих в процессе выполнения работ вопросов по настоящему Договору, а также сдачи-приемки выполненных работ назначить своего ответственного представителя в лице ________________________

3.3.11. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.4. 3аказчик имеет право:

3.4.1. Осуществлять контроль над качеством, объемами и соответствием выполняемых Подрядчиком работ, действующим нормам и правилам.

3.4.2. Не принимать работы, выполненные Подрядчиком с нарушением действующих норм и правил.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Все споры между Сторонами разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия — в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.3.В процессе выполнения работ, определенных настоящим Договором, Подрядчик несет полную ответственность (административную, уголовную, материальную, моральную) в следующих случаях:

4.3.1. За последствия нарушения своими работниками требований законодательства о труде, норм, правил и инструкций по охране труда, правил пожарной безопасности, действующих в Российской Федерации.

4.3.2. Причинения вреда здоровью работника (работников) Заказчика, вызванного действием опасных и вредных производственных факторов от процесса производственной деятельности Подрядчика, а также нарушением нормативно-правовых актов об охране труда работниками, привлекаемыми Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Договору.

4.4. Расследование и учет несчастных случаев, происшедших с работниками Подрядчика, выполняющими работы по настоящему Договору, обязан в установленном законом порядке проводить Подрядчик, являющийся Работодателем.

4.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик или Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

4.6. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору Подрядчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных в установленные Договором сроки работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

4.7. В случае нарушения обязательств по настоящему Договору Заказчиком, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,1 % от стоимости неоплаченных в согласованные в Договоре сроки работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ.

5.Гарантии

5.1. Срок гарантии на выполненные работы составляет один год с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Выявленные в период гарантийного срока дефекты, произошедшие по вине Подрядчика, устраняются за счет Подрядчика.

5.3. Дефекты, появившиеся в период гарантийного срока, вследствие неправильной эксплуатации (использование _________ в нарушение требований «Руководства по эксплуатации» завода-изготовителя _______; несвоевременное или некачественное проведение технического обслуживания и текущего ремонта) владельцем __________ или третьими лицами, устраняются за счёт Заказчика.

5.4. Гарантии Подрядчика не распространяются на материалы, оборудование и комплектующие детали, поставленные Заказчиком для выполнения работ по настоящему Договору.

6. Срок действия Договора и выполнения работ.

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного завершения взаиморасчетов между Сторонами.

6.2. Срок выполнения работ ________________ рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика.

6.3. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящим к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

7. Производство работ и порядок сдачи-приемки выполненных работ.

7.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора Заказчик направляет Подрядчику заявку, подписанную уполномоченными представителями Заказчика, в которой отражается количество и характер предполагаемой работы, а также техническую документацию, необходимую для производства работ определенных в п. 1.1. настоящего Договора.

7.2. Подрядчик совместно с Заказчиком разрабатывает необходимую документацию, регламентирующую безопасные условия производства работ.

7.3. Подрядчик обеспечивает предварительное прохождение персоналом Подрядчика, допущенным (на опасном производственном объекте) к работе с электрооборудованием, грузоподъемными кранами, вышками, машинами и иной техникой или оборудованием, а также газо- и электросварке, аттестации в уполномоченных комиссиях в установленном порядке, а также обеспечивает квалифицированное техническое руководство работами по настоящему Договору.

7.4. До начала производства работ Подрядчик направляет (согласно представленного Заказчику списка) своих работников, выполняющих работы на выделенном Заказчиком участке, для проведения вводного инструктажа в службу охраны труда Заказчика.

7.5. Передачу производственной площадки под выполнение работ, определенных в пункте 1.1. настоящего Договора, Стороны оформляют подписанием двухстороннего Акта.

7.6. Подрядчик выполняет работы в соответствии с технической и проектной документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями.

7.7. Заказчик вправе вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, но не влияют на качество работ. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

— увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;

— исключить любую работу;

— изменить характер или качество, или вид любой части работы;

— выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения выполнения работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения и дополнительной Сметы (Калькуляции, Протокола) к настоящему договору.

7.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы объекта принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество.

7.9. По окончании работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче-приемке и представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС- 2, именуемый в дальнейшем Акт, и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

7.10. Заказчик принимает Акт и в течение 72 часов обязан принять выполненные работы и подписать Акт, либо заявить Подрядчику мотивированный отказ от приемки в письменном виде и совместно с Подрядчиком составить двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения, в соответствии с которым Подрядчик устраняет несоответствия своим силами и за свой счет.

7.11. В случае если по истечении указанного в п. 7.10. срока Подрядчик не получил мотивированного отказа, Акт считается подписанным, работа принятой и подлежат оплате Заказчиком на основании счета, выставленного Подрядчиком.

7.12. После подписания Акта выполненных работ Подрядчик выставляет счет на окончательную оплату выполненных работ в порядке, предусмотренном п. 2.2 настоящего Договора.

7.13. Подрядчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения на расчетный счет окончательной оплаты согласно п. 2.2 предоставляет Заказчику полный пакет исполнительной технической документации.

7.14. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение работ по Договору.

8.4. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжение договора.

9. Прочие условия Договора.

9.1. Подрядчик обязуется до заключения настоящего Договора представить Заказчику, а Заказчик Подрядчику:

9.1.1. Полный пакет нотариально заверенных копий своих уставных документов, а именно:

— учредительного договора (при наличии);

— свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

— информационного письма об учете в ЕГРПО;

— свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе.

9.1.2. Копии следующих документов, заверенных подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации:

— протокола (или выписки из протокола) о назначении Генерального директора (либо доверенности, дающей конкретному лицу право подписи Договора);

— оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданной налоговым органом не позднее одного месяца на момент заключения договора.

9.2. Стороны обязаны сообщать друг другу в письменной форме информацию об изменении своих адресов и реквизитов не позднее 3 (трех) рабочих дней.

9.3. При внесении изменений и/или дополнений в свои уставные документы Подрядчик обязуется направить Заказчику, а заказчик, в случае изменений уставных документов – Подрядчику, нотариально заверенную копию изменений в течение 3 (трех) рабочих дней.

10. Приложения.

10.1. К настоящему Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью следующие документы:

— локальная Смета № ________ (Калькуляция, Протокол), на 1 листе.

Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Источник